4.1分包合同范本-劳务分包合同剖析
合同编号:XXXX-XX 中煤建工集团有限公司 建 筑 施 工 劳 务 合 同 工程名称: 工程内容: 甲 方: 乙 方: 日 期: 建筑施工劳务合同 发包人(全称):中煤建工集团有限公司 (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 为确保甲方承建的 工程劳务承包合同工程顺当完工,依据施工支配,甲方将 工程承包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件运用法律问题的说明》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,依据高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 一、工程概况及承包方式 1.1工程名称和承包范围 1.1.1工程名称: 1.1.2工程地点: 1.1.3承包内容: 1.1.4承包方式: 1.2工程日期: 1.2.1本合同工程于 年 月 日开工,于 年 月 日完工。 1.2.2工期日历天数 天。 1.2.3乙方进场后必需在规定的时间内完成合同约定的工程数量,由于乙方缘由造成工期延误的,乙方应担当逾期违约责任,并无条件担当甲方为此而发生的一切干脆损失。 1.3质量等级:优良。一次验收合格率100%,优良率90%。 1.4合同价款: 。 1.4.1采纳固定单价合同,单价以甲方《2015对外发包单价》为准(详见附件一:2015年劳务发包工程指导价),工程量结合施工图纸按实际完成的量计算,计算数量乘以单价即为合同价。 1.4.2本合同工程单价视为为完成合同文件全部明示或示意的工作内容所发生的一切费用(包括须交纳的各种保险及税费)。施工过程中,乙方不得以任何理由提出其承包费中因遗漏工作内容而要求调整合同单价或总价。 1.4.3劳务分包中涉及的施工队伍临建(民工宿舍建设或租赁)、手头工具(如:锯、锤、刨抹、扳手、铁锨、镐、钢丝绳、钢丝网、筛子等)、小型机具(如:电夯、发电机、振动棒、奔马车、钢筋加工设备、350型滚筒式混凝土拌和机等)、辅材(如:扎丝、焊条、铁丝、铁钉、各种劳保及平安爱护物品)等均包含在单价内。 1.4.4正常施工项目看场,掏井,测量放线,成品养护,模板的领用、发放、日常维护、场内倒运均含在劳务队的各施工工序综合单价内,发生时不再开计时工。 二、双方的一般义务与责任 2.1甲方工作及一般义务 2.1.1工程开工前,甲方要向乙方进行质量、平安、技术、工期、治安、现场管理等教化和交底,交底以书面的形式出现,由双方负责人签字。 2.1.2进行限制测量及每道工序的施工测量、放线。 2.1.3对工程质量、平安、进度等进行监控、检查,并依据相关规定进行验收。 2.1.4对施工现场进行协调管理,每周召开工程例会,统筹支配工程进度,避开停工窝工现象。 2.1.5负责地下管网线路位置的供应。 2.1.6负责有关合同条款中规定的其他应负责任。 2.1.7甲方施工现场全权代表职务及姓名: 2.2乙方工作及一般义务 2.2.1乙方严格按甲方的各项交底,做好进入施工现场前的打算工作,乙方必需严格依据施工图纸、技术交底规范施工,并自觉接受甲方人员和监理的管理。 2.2.2乙方进场前按国家用工规定完善用工手续,并签订劳务承包承诺书。(详见附件二:劳务承包承诺书) 2.2.3乙方操作人员,均按国家施工规范及有关质量标准进行施工,在施工中接受甲方、监理等质检人员监督检查。严格执行甲方的各项管理制度,确保现场文明施工,保证施工现场清洁并符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场。 2.2.4乙方在施工期间所须要的甲供材料、小型机具及物资应向甲方领用并办理领用手续,如领用的材料超出《 省建设工程工程量清单综合单价》(20 版)的材料规定耗量,其超出部分将按实际购买价格从乙方的工程款中扣除;如乙方领用的小型机具及物资发生损坏或丢失,应按原价向甲方进行赔偿。 2.2.5现场设备、机料、机具、成品爱护由乙方负责看护,所发生看场工、杂工费用由乙方自理,下雨造成管道内排水清淤所发生费用由乙方自理。 2.2.6乙方施工人员的数量及工种配置应符合甲方要求,在甲方提出增加(削减)施工人员数量或某种工种人员数量时,乙方不得耽搁,应在3日内完成。 2.2.7乙方负责协作甲方测量放线工作,费用已含在单价中。 2.2.8负责有关合同条款中乙方应负的其他责任。 2.2.9乙方驻施工现场全权代表职务姓名: 。 三、财务管理 3.1乙方纳税人资格 3.1.1一般纳税人:必需供应营业执照税务登记证或新三证合一的复印件,《一般纳税人资格登记表》或能证明其为纳税人的证明文件。 小规模纳税人:必需供应营业执照税务登记证或新三证 合一的复印件,及建筑服务发生地主管国税机关代开增值税专用发 票。 3.2乙方开具的发票类型 3.2.1一般纳税人: 增值税专用发票。 3.2.2小规模纳税人:增值税专用发票。 3.3乙方开具的发票必需是在备注栏注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目名称的增值税发票,并供应在建筑服务发生地主管国税机关预缴税款的完税凭证复印件。 3.4乙方纳税识别名: 。 3.5供应增值税专用发票的税率 3.5.1一般纳税人: 。 3.5.2小规模纳税人: 。 3.6供应增值税发票的时间:工程结算单审核完成后 3 个工作日。 3.7付款方式: 银行转账 。 3.8乙方信息 3.8.1开户行: 。 3.8.2银行账号: 。 3.