管网施工合同
管网施工合同管网施工合同 安全施工是施工现场管理中最重要的环节 ,在热力管网施工中也 是如此。 那么管网施工合同是怎样的呢?以下是在 为大家整理的管网 施工合同范文,感谢您的欣赏。 管网施工合同范文一 建设单位(以下称甲方): 施工单位(以下称乙方): 甲方根据工程施工的需要将万丽富德项目室外雨污排水管网工 程委托给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程安 装承包合同条例》及相关规定,结合本工程具体情况,双方本着平等 互利的原则,经双方友好协商签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:万丽富德项目室外雨污排水管网工程。 2、工程地点:济宁市高新区。 3、工程内容:万丽富德室外雨污排水管网工程的材料采购、 管 沟开挖、管井砌筑、管道铺设、拉管等(详见工程承包范围)。 4、承包方式;包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工的 总承包方式。 二、 工程承包范围 1、 工程承包范围为甲方签章确认的室外雨污排水管网工程施工 图中的施工内容,其中: 1 1.1 施工图纸内容中的设备材料(含井盖、 管道等)采购、 管沟管 井土方开挖施工、砖砌排水井施工、管道铺设安装、管沟管井土方回 填及压实施工、安装井盖等均在本工程的承包范围。 1.2 本工程不包括室内管道与室外管网检查井相接连及查找,楼 内出户污水井的铸铁、PVC、PE 排水管施工不在本工程的施工范围, 但该铸铁、PVC、PE 排水管会同步施工,乙方应配合施工。 三、合同工期 1、开工日期:以甲方书面通知为准。 2、施工工期:本合同约定的施工工期为20 个日历天。 3、工期顺延:如遇重大设计变更而增大工程量,或遇不可抵抗 的自然灾害影响,经甲方签证确认,予以顺延。 四、工程质量 工程质量标准:按合格工程标准验收。 乙方对承建工程质量全 面负责, 严格按施工图及国家现行颁布的施工技术规范和验收标准组 织施工,保证工程质量符合要求和达到工程质量验收标准。 五、合同价款及结算 1、 乙方完成本合同承包范围内的全部施工内容的总包干价为人 民币叁拾贰万捌仟元整( 32.8 万元整,含税)。 2、本合同总包干价已包括所有材料(设备)采购、运输、包装、 采保、安装、土方开挖机回填、管道铺设、管井施工、管盖安装、安 全及技术措施费用、 施工保险费用、 运输保险费用、 管理费用、 税金、 利润等所有费用,其他费用均不再计取。 2 3、 本工程采取总价包干方式, 施工图纸范围内漏算及错算报价 甲方均不予增加费用。 4、乙方应在本工程竣工验收后10 天内向甲方提交结算报告及 结算资料,甲方收到竣工结算报告及结算资料后10 天内完成结算审 计。 六、工程款(进度款)支付 1、乙方材料进场后,甲方按总包干价的 60%向乙方支付工程 进度款。 2、 工程施工完毕满足验收条件后, 甲方在五天内向乙方一次性 支付总包干价的 30%的工程进度款。 3、 验收合格及办理工程结算后的三个月内, 甲方向乙方支付工 程款至总结算款的 95%;剩余总结算款的 5%留作工程保修金,工程 保修期满后的五日内,甲方一次性无息返还剩余质保金。 本工程约定 保修期为一年。 4、 乙方收到甲方工程款应在三日内提供税务工程发票, 否则甲 方有权在下次工程款支付时暂停支付工程进度款, 由此造成的相关责 任由乙方负责。 七、双方责任及义务 (一)甲方: 1、甲方应向乙方提供完整的施工设计图3 套。 2、 派出工程负责人监督乙方施工质量和进度, 并办理工程签证。 3、根据合同约定和要求,及时办理签证、付款、验收和结算。 3 4、甲方协助乙方协调施工现场相关配合单位的关系。 5、 施工中发现不符合施工图和规范要求的工程质量问题, 甲方 有权责令停工或返工和及时整改,直到符合要求为止。 (二)乙方: 1、施工前,及时做好各项施工准备工作。 2、 严格按照合同约定的材料及施工工艺施工, 并按照设计图和 规范要求进行施工,以确保工程竣工验收合格。 3、竣工验收前,负责本工程的材料、设备及成品保护,按文明 施工现场要求作好施工场地清洁卫生。 施工中应保护好项目现场的室 外施工成品。 4、本工程现场安装及管理人员的办公、住宿、就餐等均由乙方 自行负责。 5、 出席甲方主持的现场施工协调会, 及时落实协调会议的工作 要求。 八、材料(设备)采购供应 1、 2、 本工程由甲方采购供应材料(设备)无。 本工程所用雨 污排水管道均采用 东宏 牌。 3、 本工程所有检查井采用 M5 水泥砂浆砌环保水泥砖, 小区主 车道(包括消防车道)均采用(外径)800*30 厚 B250 铸铁井盖, 不过车 位置的管井井盖(如绿化带内)均采用(外径)800*20 厚铸铁井盖。 4、乙方采购的材料(设备)必须报甲方查验并确认符合设计、国 家标准(行业标准)及政府职能部门颁发的有关规定的要求后方能用 4 于本工程施工。进场的材料(设备)必须有生产合格证、检验报告等有 效证明文件,不合格产品严禁在本工程使用。 九、工程变更及签证 1、 甲方同意的工程变更按变更设计图施工及签证。 所有的工程 现场签证,必须由甲方签字方为有效。工程现场发生的签证按《室外 雨污管网工程量预算报价》(见附件)中约定的单价及相应的实际工程 量进行签证。合同外的签证计时人工工日单价按每工日130 元计取。 2、 若遇甲方或不可抗力原因延误工期, 甲方仅对工期实施签证, 乙方的施工工期可相应顺延。 十、工程验收 1、工程完工后,乙方应自行组织验收,并做好自查整改,并向 甲方申请办理竣工验收。 2、甲方在收到乙方验收申请后 3 天内组织竣工验收。本工程 严格按照合同约定进行竣工验收, 如有整改,正式竣工验收为复验合 格之日。 十一、工程质量保修 1、本工程质量的保修范围为工程承包范围内的所有施工内容。 2、质量保修期: 2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。 2.2 本工程的质量保修期为 1 年。 3、质量保修金的支付及返还按本合同第六条第3 款约定执行。 十二、违约和争议 5 1、乙方不能按合同工期(含签证顺延工期)竣工,除 2、 如有材料或施工质量不符合合同规定的, 乙方负责在指定的 时间内无偿更换并安装,并承担由此造成的一切经济损失。 3、 如甲方未按合同支付工程款, 则每延误一天按工程欠付款的 2 支付违约金。 4、双方约定,在履行合同过程中产生争议时,先协商解决,协 商不成,可提请项目所在地人民法院诉讼。 5、本合同约定的其他违约,按本合同的相关约定执行。 十三、其它 1、本合同附件有《室外雨污管网工程量报价》 、甲方确认的施 工图,与本合同具有同等法律效力。 2、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自签订之日起生效, 至保修期满结清保修金后自行终止。 甲方: 乙方: 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人: 年月日: 管网施工合同范文二 发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 本着平等、诚信、互利、自愿的原则,甲方现将重庆市北碚十 6 里温泉城运河核心片区 (一期)市政景观道路工程管网工程安装承包 给乙方,结合本工程实际情况,经双方共同协商,达成如下协议: 一、承包方式:乙方包工包料,甲方提供住