公路建设工程施工合同范本2018专业版

公路建设（工程）施工合公路建设（工程）施工合同范本同范本 20182018 专业版专业版合同范本合同范本第 1 页共 6 页甲方：乙方：__________工程队风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求： 1、公路建设路线为____________________。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验第 2 页共 6 页收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2、工期要求是 ______年_____月_____日至 ______年_____月 _____日。二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。三、公路建设技术要求： 1、土石方开挖有效路基直线段为 4.5 米，弯道地段为 6.1 米；每公里设置 4 个错车道，错车道有效宽度为 6.1 米。 2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于 10%，纵坡长度不得大于 80 米，弯道最小半径不得小于 15 米。 3、土质边坡按 1：0.5－1：0.75，坚石边坡按 1：0.2，软石边坡按 1：0.3 的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式： 1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。 2、工程承包经费为每公里 2.75 万元，乙方进场并完成 500 米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的 30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工安全责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规第 3 页共 6 页程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务： 1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。 2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3 天算起，每天按 1000 元计支付乙方的误工费。 3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。 4、甲方必须派员协助乙方进行施工。七、违约处理：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的第 4 页共 6 页损失。 2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金________元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。 3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前___天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。八、争议解决：甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。九、合同份数：本合同一式_____份，甲乙双方各执___份，自双方签字之日生效。甲方：代表： ______年_____月____日乙方：代表： ______年_____月____日第 5 页共 6 页第 6 页共 6 页