最新建设工程合同书
最新建设工程合同书最新建设工程合同书 篇一:篇一: 建设单位:(以下称甲方) 施工单位:(以下称乙方) 甲方委托乙方承建工程。为明确双方责任,分工协作,更好地相 互配合,确保工程项目按期完成,根据《中华人民共和国合同法》 及《建筑安装工程承包合同条例》,经双方协商一致,签订本合同, 以资共同遵守。 第一条:工程名称:地点:施工面积:设计单位: 第二条:承包方式: 第三条:承包范围: 第四条:工程制作安装造价: 工程制作安装总造价元(闭口价)。 大写人民币:。 第五条:付款方法 备注:1、乙方税金缴纳方式:(甲方选择并及时通知乙方 A.甲方第三次支付工程款后,乙方直接开具发票给甲方; 2、总包配合、管理费:无 第六条:工程期限 1、甲方预付款到乙方后,乙方 2010 年 3 月底前完工; 2、具体进场日期由甲方届时提前天书面通知乙方,现场工期从 开工日起算天; 3、由于甲方行为、第三者行为或不可抗拒等因素的影响则工期 顺延。 第七条:甲乙双方的责任范围 一、甲方的责任范围 1、上海~/长运费按每车/万计,共计/车,由甲方支付,每车货 到付款(现金支付给车主),/车以上,如铁运、另担等长运费由乙方 承担。 2、工程费用:按合同准时支付给乙方。 3、施工配合: a、甲方确保在日前交付乙方施工区域,甲方提供施工用住宿工 棚三间。 b、在乙方进入工地安装前提供乙方用水、用电。 c、提供约场地作为乙方存入临时材料场地。 d、协助设计院办理施工图的出图工作,并于工程施工前交于乙 方施工蓝图肆套。 e、办理好本分项工程的报监手续,组织好本分项工程验收工作, 乙方工程竣工资料汇入土建方竣工资料内,由甲方或总包方作单位 工程报监验收。 f、提供现场施工用测量基准线及土建支承面交接资料。 g、如因施工准备工作不足,直接影响乙方不能按期开工,属于 甲方责任所造成,甲方应赔偿乙方的损失,工期相应顺延。 h、甲方确定同志为现场负责人。 二、乙方的责任范围: 1、非甲方应承担的费用由乙方施工单位自行协商解决。(不承担 总包配合、管理费) 2、工程施工: a、在施工中乙方必须服从甲方的合理调度,配合工程监理工作, 服从甲方监理的指令。 b、负责复核现场实际尺寸,对屋面与建筑物的连接方法与设计 院和工程总承包商及有关分包商协商,作好与土建支承面及埋铁的 交接工作。 3、工程技术:完成初步方案设计或该分项工程的深化设计配合, 并做好技 术交底及相应的整改工作。在完工后,向甲方提供二套竣工资料。 4、工程质量:严格按照施工图与施工说明书进行施工,确保工 程质量达到施工验收规范和质量检验标准,并按合同规定的时间如 期完工。 5、工程安全:乙方在工程安装的一切进程中必须严格遵守安全 操作规程,并保证制作安装现场不发生伤亡事故,如发生由乙方自 身责任的事故,则由乙方负责全部责任。 6、工程物料管理:乙方必须在施工场地上加强对材料、物资和 工具设备的监管,任何被盗、遗失都由乙方负责。 7、乙方确定为现场负责人,全面负责工程现场施工。 8、乙方在合同生效后 15 天内将施工组织设计送甲方确认,进场 材料附送质保随机资料。 9、乙方在竣工验收之前要负责做好产品保护工作,产品保护费 另议。 10、乙方保质、保量、按时完成交付甲方,除甲方的责任与不可 抗拒因素 外,如乙方不能按时完成,每拖延一天扣罚工程造价1‰作为处 罚。如工期提前,则每提前一天按工程造价的1‰作为奖励。 第八条:安装验收 工程竣工后,乙方应填报验收通知单及提供竣工验收技术资料, 甲方接到通知后必须在十天内组织验收,并于验收后三天内签具工 程验收证明,否则视作通过验收。(业主开业之日起即作为验收通过) 第九条:设计变更及合同价款的调整。 施工中甲方对原设计进行变更,经设计同意后,甲方应在变更前 10 天向乙方发出书面变更通知,否则,乙方有权拒绝变更。乙方按 通知进行变更,并于 5 天内,根据约定的可调整承包方式提出变更 价款报告,因变更导致的经济支付和乙方损失,由甲方承担,甲方 收到变更价款报告之日起 5 天内予以签认,无正当理由不签认时自 变更价款报告送达之日起 5 天自行生效,由此延误的工期相应顺延。 第十条:工程结算: 1、本工程经双方协定,单价与工程量不因市场材料因素及其他 因素再做调整,工程造价为闭口价。 2、双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后, 甲方不能按合同约定拨付工程款的,乙方有权停止相应工程的施工。 甲方自应付款之日起支付应付款项的银行同期存款利息,并自行承 担工程托期造成分损失。 3、甲方不能按合同约定支付工程尾款的,每日按工程总造价的 1‰支付滞纳金。并且自甲方应付工程款期限满足之日起,该工程视 同进入保修期。 第十一条:保修期 1、从验收日起算,质保期壹年。 2、质保范围为乙方工程承建范围中各分部分项。 3、质保期内属无偿维修,质保期外乙方仍有维修责任,但收取 维修成本费用。 4、人为损坏、不可抗拒力因素乙方不负质保责任。 第十二条:材料的供应 1、乙方应对负责供应的材料提供产品合格证明,如与设计和规 范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的 费用。 2、乙方需使用代用材料时,须经甲方代表批准方可使用,由此 增减的费用双方议定。 第十三条:争议 甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机 构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列 一种方式解决: 第一种争议解决方式:向仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向人民法院起诉。双方约定按中争议解决 方式解决。 第十四条:违约 甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发 生使合同无法履行的行为应承担相应的违约责任,包括支付违约金, 赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约 方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第十五条:其他 1、甲、乙双方在履行本合同时,若发生争执,应本着友好协商 的原则合理解决。如协商不能解决时,按合同法执行。 2、在有争议时,除有争议部分,合同其他部分应继续执行。 3、凡本合同未尽事宜,双方将本着友好协商的原则共同协作, 4、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。 5、本合同经甲乙双方签字后生效,至所有合同条款执行完毕, 自行失效。 6、甲乙双方可另签建设工程廉政合同。 7、本合同附件:报价书,与本合同同时生效。 (以下无正文) 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: 法人委托代理人:法人委托代理人:手机:手机:电话:电话: 开户行: 账号: 税号: 地址: 邮编: 日期: 年月日开户行:招行上海虹口体育场支行账号:096398- 121903400010201 税号:地址:上海市灵石路 891 号邮编:200072 日期:年月日