合肥市建筑施工合同范本
合肥市建筑施工合同范本 房地产开发商将自己的工程开发出来之后,须要找建筑商进展修建,这时候建立施工就须要写一份建筑工程施工合同,那么这样的建筑工程施工合同应当怎么写?以下是我为大家整理的合肥市建筑施工合同范本,供大家参考学习。 建筑施工合同1 合同编号:_______ 发包方:________________ 承包方:________________ 签约时间:_______ 签约地点:_______ 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商相同,订立本合同。 1、工程名称:____________ 2、建筑面积(工程形式):____________ 3、施工地点:________________ 4、工期: (1)开工:____年__月__日; (2)竣工:____年__月__日; (3)合同工期总共历时____天。 5、承包形式:________ 6、工程质量标准:________ 7、工程价款:共计人民币____元。 8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 9、质保期:____年。 10、双方的责任义务 (1)发包方的责任义务 ①为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进展验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进展施工; ②如期完成施工任务; ③承受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方供应料物及设备的疼惜; ⑤教化施工人员疼惜甲方的材物,不得偷窃和损坏; ⑥担当施工中的一切平安事故责任及费用; 11、其他 (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 (3)合同附件为本合同条款的组成局部,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定 建立工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人承受图纸所在地人民法院管辖。 依据《民事诉讼法》其次十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。 第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。 三、建筑合同合同履行地的理解 所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和承受履行义务的地点,即义务清偿地点。 建立工程设计合同是双务合同,即由发包人供应设计工作所依据的根底文件和状况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建立工程设计合同在实际操作中,与建立工程施工合同有所区分,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。 依据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者酬报、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯,建立工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人承受图纸所在地。 发包方:_________ 承包方:_________ 托付代理人:_________ 托付代理人:_________ 20___年__月__日 20___年__月__日 建筑施工合同2 发包方:_________(以下简称甲方) 承包方:_________(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商相同,甲方愿把_________工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺当完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: (一)工程工程 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、承包造价:_________元(大写:_________) (二)工程期限 依据本工程,经甲乙双方协商相同,总工期_________天。(雨天及人力不行抗拒特殊状况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日,总工期_________天。 (三)本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必需严格遵照国家颁发的建筑工程标准、规程施工和标准进展施工。 (四)工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。 (五)其它约定 1、甲方担当的平安责任、权利 (1)甲方负责制订施工现场的平安生产规章制度和操作规程; (2)甲方有权要求乙方必需严格遵守平安生产法律、法规、标准、平安生产规章制度和操作规程,娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案; (3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定赐予惩处; (4)甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。 2、乙方的责任、权利 (1)乙方施工时是平安生产的干脆责任人,必需严格执行甲方的有关平安生产的规定、制度; (2)乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并依据须要为从事高度紧急工作的人员购置适当的人身意外损害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方担当全部负责; (3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能乏累作业,并按规定做好防护工作; (4)乙方在施工现场人员必需有配备齐全的平安防护用品,不能满足平安施工须要时,人员不得进入施工现场。 (六)其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 二、建筑工程施工合同签订的主体资格 签约过程中,大家留意的重点是合同的内容,对施工企业而言,建立单位就是上帝,而无视了对合同主体