清包工装修合同

清包工装修合同清包工装修合同 清包工装修合同范本（精选 3 篇） 在人们越来越相信法律的社会中， 合同起到的作用越来越大， 合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么正式、 规 范的合同是什么样的呢下面是我整理的清包工装修合同范本 （精选 3 篇） ，大家一起来看看吧。 清 包 工 装 修 合 同1发 包 方 （ 简 称 甲 方 ） _________________________ 承包方（简称乙方） _________________________ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为 保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协 议，共同遵守。 一、工程概况 1、装饰施工地点_________________________。 2、住房结构 ，房型房厅套，施工面积_________平方米。 3、承包方式_清包工。 4、工期自______年__月__日开工，至______年__月__日 竣工，工期_____天。 二、工程价款及结算的约定 1、工程总价款_________元，大写（人民币） _____________。 2、工程款付款方式按下列方式支付 （1）第一次，合同签定后开工前支付工程总造价 50合计 _________元。 （2）第二次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造 价 40合计_________元。 （3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10合计 _________元。 （4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1、甲方提供的材料本工程甲方负责采购供应的材料、设 备，应为符合设计要求的合格产品， 并应按时供应到现场，乙方 应办理验收手续。 2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规 定的住宅装饰，非经甲方同意， 不得挪作他用。如乙方违反此规 定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当 造成的损失，由乙方负责赔偿。 3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差 异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如 乙方提供的材料、设备系为伪劣商品， 应按材料、设备价款的双 倍补偿给甲方。 四、关于工程质量及验收的约定 1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其 返工费由甲方承担，工期顺延。 由于乙方原因造成质量事故，其 返工费用由乙方承担，工期不变。 2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工，保证 施工质量，发生施工质量问题， 应及时予以改正。如竣工验收时 发现质量问题，施工单位应立即予以改正，在未达到业主的整改 要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改 意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进 行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。 3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的 检查与验收手续。 4、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接 到通知三日内组织验收。 如甲方在规定时间内不能组织验收须及 时通知乙方，另定验收日期。 五、有关安全生产和防火的约定 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、 防 事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、 自来水和其它管道 畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施， 保障施工人员及相邻居民的安全， 防止相邻居民住房的管道堵塞、 渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲 方责任，甲方负责和赔偿； 属于乙方责任的，乙方负责修复和赔 偿。 六、其它事项 1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施 工图纸， 并向乙方进行现场交底， 同时向乙方提供施工需用的水、 电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公 用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 按要求组织施工，保质保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负 责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地 房管或物业管理部门批准， 不得随意拆改原有建筑承重结构及各 种共用设备管线。 七、违约责任 1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙 方因停工、 窝工所造成的损失， 每停工一天， 甲方付乙方________ 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付 _______元 违约金。 2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已 付款的________向甲方支付违约金。 八、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商 无效的，可以提交人民法院诉讼。 九、合同的变更和解除 合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。 十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效 力。 甲方（签章） 乙方（签章） 年月日 清包工装修合同 2 业主以下简称甲方 联系电话 施工队以下简称乙方 联系电话 甲乙双方本着友好合作的态度， 按照 合同法 等相关法律， 在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址 二、价格 清包工费5200 元，大写伍仟贰佰元整 其中水电工元 木工元 瓦工元 油漆工元 垃圾清运费元 三、付款方式 1、施工队进场，预支生活费1000 元 2、木工完成，付 1000 元 3、瓦工完成，付 1000 元 4、工程竣工，付 1800 元 5、保修金 400 元，从竣工之日起 1 年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作. 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须 画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前 3 天向甲方提供需购材料清单，甲方应在 4 天内及时采购材料供施工队使用， 双方应各自承担各自拖延工期 的责任和经济损失。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲 方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式 发票。 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲 方及时提出并有权拒绝使用。 若甲方坚持使用， 应书面要求乙方， 并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现 场。 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此 类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从 20 年月日起至 20 年月日止，工期为天，因甲方因素拖 延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 50 元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下， 乙方任何施工人员应无条 件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。 4、乙方应