矿山开采施工合同

矿 山 开 采 安 全 施 工 合 同 签订地点 签订日期 矿山开采安全施工合同 甲方 乙方 甲乙双方本着平等互利， 按照国家现行的矿山相关法律法规下就甲方北川香 泉矿业建材有限公司的露天矿山开采达成如下协议 一、工程概况 1、工程名称 2、工程地点 3、工程内容土石方开挖、剥离、爆破、运输、矿石开采等。 4、工程量以甲方销售为准。 二、工程开采施工方式 1、乙方负责位于的露天矿的覆盖层土石方剥离及矿石采矿事 项。 2、乙方包工包料，施工组织等；施工现场内所发生的安全事故由乙方负责。 三、工程工期 自合同签订之日起，矿山开采结束，合同自动终止。 四、采矿计价 （一）综合单价 矿石每吨 9.6 元。 以上综合单价不含税费。 （二）综合单价包含的内容 1、矿石的开挖（剥离）、装运（1km 以内）等全过程施工所包含的相关内 容，（爆破手续由甲方办理，剥离土方层另行计价，以双方签证为准）。 2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。 3、所涉及的采矿施工机械进、出场费。 4、安全、文明施工措施费。 1 5、临设费用，从业人员保险费用。 6、施工及生活用水电设施及费用（水电设施引至矿山费用由甲方承担）。 7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。 （三）综合单价不包含的内容 1、土石方、矿石综合距离超出一公里按四川省现行定额增加调差。 2、因甲方在矿山手续、周边环境、当地政府及村民等方面原因造成的乙方 损失，由甲方负责。 （四）土、石界定划分 1、本合同定义的土方系指合同约定的机械能对其开挖作业的。 2、本合同定义的石方系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式 进行作业的。 五、工程价款结算方式 （一）工程量确认 1、每月的25 日甲乙双方确认过磅销售量后作为甲乙双方结算依据，于 次月 5 日前向乙方支付工程款。 2、如甲方不能按约定支付乙方采矿款，按每日 3向乙方偿付滞纳金， 延期支付不得超过 10 个工作日。超过10 个工作日乙方有权停工，造成的损 失由甲方承担，乙方有权将其开采的矿石自行销售抵扣工程款。 （二）工程款支付 1、乙方在按甲方下达的生产任务完成生产量后按实际完成量的 100支付。 2、甲方依据审定后的销售量，于次月的 5 日向乙方支付当月工程款。 3、甲方对乙方当月完成情况，根据相应的本合同条款约定支付工程款。 六、矿石开采施工进度 1、乙方按甲方下达的生产任务及安全施工方案施工。 2、如因乙方因素造成连续三个月不能完成甲方下达的生产任务，甲方 有权拒付工程款，责令乙方退场，并终止本协议。 七、甲方的权利和义务 1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、、质量、进度进行监督和检 查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求 2 其限期整改或停工整顿。停工整顿期间工期不予顺延。 2、负责办理施工现场所需的相应证件、批件；协调周边作业环境、排 除外围干扰、为乙方创造良好施工作业环境。 3、如因甲方原因造成乙方施工机械误工，由甲方赔偿乙方机械台班、 机上人工损失费。机械台班按每天 1000.00 元／台计算、人工费按每人 200 元／天计算。工期相应顺延。 4、协助乙方油料供应，火工材料由甲方供应，以油料每吨人民币 ________元，火工材料费每吨人民币________元，雷管元/颗。 八、乙方的权利和义务 1、必须具备总承揽本矿山采矿相应的合法资质，并具有与本采矿施工 作业相应的管理人员、管理机构和管理制度。作业人员持证上岗。 2、服从甲方代表、现场管理人员的合理指挥和调度；严格按照甲方安 全质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的施工规范、操作 规程施工作业。做到安全生产、施工。保护环境。 3、乙方必须确保本采矿施工在约定的期限内完成相应的各项施工工作， 如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方工期延误给甲方造成的损失。 因甲方强制违章要求施工，由甲方负责。 4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。 5、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。 6、认真做好与本采矿施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安 排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工 损失。 7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。 8、该开采项目属独立法人负责制，独立施工、。乙方因自身责任造成 的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济 损失和相应的法律责任。 9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险并承担相应的费用。 10、严格按甲方的要求规范施工，乙方必须按甲方现场代表的指挥进行 采矿，其采矿剥离比例超过 31，乙方需立即停工并通知甲方现场代表，双 3 方确定后方能重新施工，以此杜绝矿质及产量下降。如因甲方指挥失误造成 的损失，由甲方承担。 11、施工过程中应特别注重施工区域周边（红线以外）的青苗（树木） 的保护和森林防火。如因此造成青苗（树木）赔偿及纠纷、森林火灾等由乙 方自行承担一切经济损失和法律责任。由甲方指定的植被清理工作由甲方现 场签证计量、计价。 12、甲方因采矿施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配 合，产生的费用按实际计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设 备的计时或计件费用，双方签证为准。 九、违约责任 1、本矿山开采安全施工合同一旦生效，应认真履，双方均不得违 约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价 1的违约金。 2、由于不可抗力（自然灾害、战争）造成的停工、停产损失，工期相 应顺延。 3、如因甲方原因造成的停工、停产给乙方造成损失的，甲方按相应条 款予以赔偿。 十、其他约定 1、本采矿项目实行甲方监管制全程对该项目行使相应的权利和义务。 有权签发相关的文仵、资料。 2、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要。 3、根据采矿项目的特点和实际情况要求乙方必须采用 260 级以上的 挖掘机；双桥以上的载重汽车；90mrn 以上的潜孔钻。 4、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要 求，乙方应及时改进或更换。 5、甲方工程师对违反相关安全规程的施工作业有权予以处罚和罚款。 罚款通知单直接报送甲方财务，罚款金额甲方在工程进度款中划扣。 6、如因甲方在生产期间转让该矿权，甲方需向乙方支付投入的设备款 及相关损失等。 十一、合同附件 4 本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商，并签订补充协议或协议附件 予以确认。补充协议和协议附件与本合同具有同等法律效力。 十二、合同争议解决办法 （一）甲、乙双方未尽事宜发生争议时，双方协商解决。协商不成的申 请仲裁，仲裁不成的可向有关管辖权的人民法院提起诉讼解决。 十三、附则 一本合同经双方签章生效。按合同条款双方必须履行实施。如一方未 能履行合同约定视为违约。 二本合同正本二份，双方各执一份，副本四份，双方各执二份。合同 正本、副本具有同等的法律效力。 甲方（公章）乙方（公章） 委托代理人（签字）委托代理人（签字） 身份证编码身份证编码 年月日 5