宾馆装修合同范本

精品文档---下载后可任意编辑 君梦缘宾馆装修合同 甲方 乙方 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。第一条;工程概况 1 工程地点 2 工程项目房间，地面铺设，卫生间设计装修（包括坐便、洗手盆在内） 3 承包范围装饰装修材料费和人工费用. 4 开工日期年月日； 竣工日期年月日；总工期（包括法定节假日）个工作日。 第二条；合同价款 1 装饰装修人工费用总金额 （人民币大写）元;。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30％； 3、装修装饰工程完成80，甲方第二次支付费用40％， 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25％， 5、 乘于的5做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付， 第三条；甲方责任1 指派_________为发包人驻施工场地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系.4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条；乙方责任1 指派_________为承包人驻施工场地代表，负责合同履行.按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务.2 严格根据图纸进行施工,做好各项质量检查记录，严格执行施工法律规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音,减少环境污染.处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的干净，竣工前做好卫生清扫和处理工作.第五条；材料供应1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失，责任由发包方承担.3 凡由承包人采购的材料、设备应根据设计、法律规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责.第六条;安全责任1 发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计法律规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失.2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，根据规定实行必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全.3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故，应承担由此引发的一切责任。第七条；质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准.2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收，发包人应予承认.3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。第八条；工程变更1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案.第九条；工程保修1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年.第十条;违约责任1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元.发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5％支付滞纳金。2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款由承包人负责并承担损失.5 承包人向发包人推举使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任.6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条；争议解决1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方（盖章）_________ ________年____月____日 承包方（盖章）_________ _________年____月____日