土建基础工程施工合同模板

土建基础工程施工合同模板 在我国城市化进程不断推动的今日,土建工程中的地基根底工程也始终占据着重要地位,它的施工质量将干脆影响到整个土建工程的平平稳固。那么对于土建根底工程施工合同你有多少了解呢以下是在我为大家整理的土建根底工程施工合同范文，感谢您的阅读。土建根底工程施工合同范文1 发包单位 甲方 承包单位 乙方 遵照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原那么，结合本工程具体状况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识 1. 第一条 工程概况 1. 工程名称 2. 工程地点 3. 工程内容 4. 承包方式包施工包检测检测工程每栋楼三颗静载，20小应 5.. 施工期限准 6. 工程质量等级 7. 其次条 工程价款及取费依据 1. 工程单价 2. 工程总价 第三条 甲方责任 1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。 2. 负责施工现场的三通一平工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，去除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，供应地下管网资料。 3. 供应桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，供应工程地质资料和建筑水准点与坐标限制点。 4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进展设计交底和图纸会审，供应乙方施工所需的相关资料。 5. 对工程质量、工程进度进展监视并办理单据签证手续。 6. 在施工过程中遇到施工现场四周的居民、单位或其他人员因非施工缘由而阻挠施工，应刚好协调解决，并担当其费用。 7. 工程中途由于供桩不刚好等甲方缘由造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20 xx天。甲方不按合同规定刚好付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未遵照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。 8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未遵照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方担当由此给乙方造成的损失。 第四条 乙方责任 1. 依据图纸要求，设计施工方案。遵照甲方供应的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标记，做为复查验收的依据。 2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期施工期间如发生不行抗力的自然灾难等因素，工期相应顺延完成任务，做到文明施工，平安生产，场地干净，负责现场平安。 3. 刚好向甲方供应施工报表及有关资料，反响施工问题，承受甲方监视。 4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或担当相关责任。 5. 工程进展中如因乙方缘由未能按合同规定工期竣工的不行抗力因素除外，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。 6. 第五条 工程变更及施工签证 1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐藏构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应刚好办理签证，并担当相应的费用。 2. 因甲方未按合同第三条完成应担当的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，接着施工，否那么超过7天甲方担当现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。 3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方托付乙方承办，并经双方签证列入工程决算。 第六条 工程竣工结算 2. 50的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。 3. 工程完毕后非乙方缘由在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，那么视为竣工验收合格。 4. 第七条 工程质量及验收 1、GB50202-20 xx建筑地基根底工程施工质量验收标准及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。 2、全部工程完工并检测合格完毕后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，那么应通知乙方并成认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。 3、工程验收后，乙方交甲方如下材料 1. 1 材料试验记录 2. 2 桩位竣工平面图 3. 3 工程设计变更及现场签证记录 4. 4 现场施工记录 5. 第八条 物资供应 本工程所运用的施工材料由乙方供应，必需确保材料合格，符合有关质量标准和要求。 1. 第九条 设计变更 施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。 第十条 由于非乙方的缘由，停工、停建或迁址，甲方必需据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。 第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。 第十二条 争义的解决方式 如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。 第十四条 备注 甲方公章_________ 乙方公章_________ 法定代表人签字_________ 法定代表人签字_________ _________年____月____日 _________年____月____日土建根底工程施工合同范文2 甲方发包方 乙方承包方 遵照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原那么，结合本工程具体状况，双方达成如下协议 一、甲方工作 1、消退施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发觉有以上事项遗留问题，应负责处理并担当一切费用。 2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天24小时供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部担当。 3、在施工过程中遇有施工场地四周的居民阻挠施工，应刚好协调解决，并担当其费用。 4、开工前应备全乙方在施工中所须要一切材料。 5、开工前应供应桩基平面图以及桩径尺寸。 6、工程中途停建、缓建应接受措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。 二、乙方工作 1、组织人员做好各项施工准备工作。 2、遵照甲方供应的桩基平面图以及桩径尺寸，严格遵照施工图纸和有关操作规程进展施工，确保工程质量，抓好文明平安施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的状况下，乙方要负责全部材料和工费。 3、施工中如因乙方缘由发生工伤事故，由乙方担当经济损失和一切责任。乙方必需供应操作工人的工伤事故保险单，如发觉工伤事故保险金额缺乏或未保，赔偿金由乙方全部负责。 三、合同价款和工程款支付 1、合同价款依据双方达成的工程单价______________。 2、工程款支付由工程完成进度在_______以内，甲方应按全额拨付工程款_______，工程尾款留_______待