土建劳动合同范本

土建劳动合同范本 土建劳动合同范本 土建一词，一般是指土建工程，土建工程是指一切和水、土、文化有关的根底建立的准备、建立和修理。土建劳动合同怎么写呢以下是我整理的土建劳动合同，欢送参考阅读。土建劳动合同范文一 发包方 以下简称甲方 分包方 以下简称乙方 依照中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将总包承建的 工程中的 劳务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际状况，经双方协商相同，达成如下协议 第一条工程概况 其次条分包具体工作内容 第三条 分包工程及包干单价 3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。 3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运含二次转运按每月每人 元包干。 3.3 根底以上按建筑面积包干，建筑面积为暂计m2，包干单价为 元/m2，其中基价 元/m2，质量 元/m2，平安 元/m2，工期 元/m2，文明施工 元/m2，材料节约 元/m2。 注假设乙方在分包施工中不能到达本合同所约定的相关标准，那么甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、平安、文明施工、材料节约的相应局部价款，不再支付。 第四条 有关质量、工期、平安、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 4.1 质量分包工程质量必需全部合格，质量等级到达，质量要求须由甲方现场工程工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收标准和标准验收和签发。 假设乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失材料费、误工费、劳务费由乙方担当，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量惩处条款执行。 4.2 分包工程交甲方验收到达质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____作为工程质量保证金以下简称质保金,质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按建筑工程质量管理条例及重庆市建立工程质量保修证书内容执行。 4.3分包工期以甲方现场工程工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由 甲方工程工程部经理签发。假设乙方擅自退场、擅自停工未提前 天通知甲方或延误工期，乙方担当由此给甲方带来的一切干脆和间接损失，并担当违约金 元/天。 4.4 平安严格执行建立部JGJ59101标准及重庆市劳动平安条例乙方应尽量杜绝伤、残、亡等平安事故，各种事故限制在工程工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场工程工程部平安负责人签发。 在分包工程施工期内所发生伤、残、亡等平安事故，在明确责任根底上，所产生的一切干脆和间接费用甲乙双方按责任划分比例担当，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。假设因乙方的责任造成平安事故的，乙方应担当全部平安事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。 乙方应主动协作甲方对入场人员进展平安教化和技术交底，假设因乙方人员违章操作引起的对自身或他人的损害责任均由乙方自行担当。责任确定的裁定单位一般事故为甲方总部平安管理部门;重大事故如死亡事故等为甲方上一级主管部门，并以裁定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。 4.4 文明施工须到达甲方工程工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场工程工程部经理指定专人签发，假设未到达要求 。 4.5 材料运用、管理由甲方施工员依据材料消耗定额按分包工程量签发限额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取;凡超耗部份和乙方恶意奢侈不听从管理，不刚好回收，不听支配，盲目施工等局部的材料费由乙方全额全价预算价赔偿，同时甲方有权赐予乙方适当的罚款。 4.6 乙方进场后，假设不能到达甲方的质量、工期、平安、文明施工、材料运用管理的要求，影响甲方总包工程进展的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责任和损失均由乙方担当。 第五条劳务分包费的支付 5.1 支付方式银行转帐支票 5.2 支付程序乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建立方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所完成实物工作量的 支付分包款，累计付至总分包款的 时暂不支付，余款在建立方及监理验收合格后，办清结算并在建立方付清总包工程结算款、扣除质保金按结算劳务费总额的 后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质量保修费后支付，保修期从单位工程移交建立方之日起计算。 5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。 5.4 假设因建立方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全局部包费待甲方收到建立方支付拖欠的总包工程款后按5.2款约定支付。 第六条临时设施、水、电由 。 第七条附那么 7.1 本合同条款所述的工程管理人员具体名单详见公示于甲方现场工程工程部 的管理人员简介。 7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着恳切信用的原那么按有关规定协商解决，假设在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。 7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验,保修期满后自然失效。 7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。 第八条补充条款 甲方 乙方 地址 地址 法定代表人 法定代表人 托付代理人 托付代理人 电话 电话 现场代表 分包商 电话 电话 年 月 日 年 月 日土建劳动合同范文二 承包人甲方 分包人乙方 依照有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允、诚信原那么，为保证工程质量、施工进度、平安生产、文明施工，明确双方权利义务和责任, 经双方充分协商，就如下事项达成相同，订立本合同。 1.工程概况 工程名称 工程地点 设计概述 2.分承包范围 分包范围 供应劳务内容 3.工期要求 开工日期 完工日期 依据本工程施工总进度准备、月进度准备和周施工进度准备的要求，乙方应科学支配作业准备，投入足够的人力、物力，保证工期。 乙方如不能按分段流水施工明细工期要求完成各项工作的，应接受有效措施进展弥补。如仍不能按期完成各项工作的，甲方可接受统一协调措施或终止合同，因此产生的费用和给甲方造成的损失由乙方担当，从预留工程进度保证金中扣除。 4.平安、质量、文明生产标准 执行现行国家、地方政府、集团公司等关于建筑安装工程施工及验收标准、建筑安装工程质量评定标准和平安、质量、文明生产有关规定。特殊约定本工程必需到达的平安、质量、文明生产评定等级目标为 5.承包方式 5.1本合同接受第 种劳务分包方式。 5.1.1分包方式1包工不包料。乙方只进展劳务分包。 5.1.2分包方式2包工不包料，包材料消耗。乙方进展劳务分包，同时担当因自身管理不到位、用工不合理、不严格按施工技术标准要求和文明施工要求操作等缘由造成材料消耗超出工程定额或超出双方约定金额局部的损失。 5.1.3分包方式3总价包干。